Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage von BELO ENERGY s.r.o.
  1. Geltungsbereich und Wirksamkeit
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Werkverträge über die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage (nachfolgend „Verträge“ oder „Vertrag“), die von BELO ENERGY s.r.o. (nachfolgend „Auftragnehmer“) mit ihren Kunden abgeschlossen werden, und bilden einen integralen Bestandteil dieser Verträge.
  1. Einleitende Bestimmungen
2.1. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und dem Kunden, dessen Gegenstand die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage durch den Auftragnehmer ist (nachfolgend „Vertragsverhältnis“), entsteht durch die Unterzeichnung des schriftlichen Vertrags durch beide Vertragsparteien. 2.2. Die Vertragsparteien sowie die grundlegenden Bestimmungen des Vertragsverhältnisses sind im jeweiligen Vertrag definiert. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen des Vertrags und diesen AGB haben die Bestimmungen des Vertrags Vorrang. Alle in diesen AGB verwendeten Begriffe mit Anfangsbuchstaben in Großschrift haben dieselbe Bedeutung wie im Vertrag, sofern in diesen AGB nicht anders festgelegt.
  1. Das Werk
3.1. Auf Grundlage des gemäß Art. 2.1 dieser AGB geschlossenen Vertragsverhältnisses verpflichtet sich der Auftragnehmer, auf eigene Kosten die Lieferung und Installation des Werks auszuführen, wie im Vertrag und dessen Anlagen näher beschrieben, und der Kunde verpflichtet sich, das ordnungsgemäß ausgeführte Werk vom Auftragnehmer abzunehmen und den Preis für das ordnungsgemäß ausgeführte Werk zu bezahlen, und zwar gemäß den Bedingungen des Vertrags und dieser AGB. 3.2. Das Werk umfasst ebenfalls: 3.2.1. Unterstützung des Auftragnehmers für den Kunden bei der Beschaffung eines Zuschusses aus dem Programm „Neues Grünes Sparen“ (nachfolgend „Zuschuss“), bestehend in der Bereitstellung von fachlichem Know-how für die Zuschussbeantragung sowie der Vertretung des Kunden im Antragsverfahren; und 3.2.2. Sicherstellung der Durchführung eines Energieaudits. 3.3. Das Werk umfasst nicht die Sicherstellung gesetzlicher Unterlagen und Genehmigungen, die für den Betrieb des Werks erforderlich sind. 3.4. Änderungswünsche des Kunden hinsichtlich des Werks können vor Vertragsunterzeichnung geltend gemacht werden. Später vorgebrachten Wünschen muss der Auftragnehmer nicht entsprechen. Jegliche nachträglichen Änderungen des Werks müssen in einer von beiden Vertragsparteien unterzeichneten Vertragsänderung festgelegt werden, einschließlich der Anpassung der Leistungsfristen und des Werkpreises.
  1. Ausführung des Werks
4.1. Das Werk wird gemäß dem Ausführungsplan durchgeführt, der einen integrierenden Bestandteil des Vertrags bildet. 4.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich: 4.2.1. den Antrag auf den Zuschuss gemäß Art. 3.2 oben spätestens 30 Arbeitstage nach Zahlung der Abschlagsrechnung gemäß dem Vertrag einzureichen, 4.2.2. die Durchführung des Energieaudits gemäß Art. 3.2 oben spätestens 14 Arbeitstage nach Zahlung der Abschlagsrechnung sicherzustellen, 4.2.3. mit der tatsächlichen Ausführung des Werks spätestens 180 Tage nach Eingang der Abschlagszahlung zu beginnen und diese abzuschließen, 4.2.4. das Werk dem Kunden innerhalb von 20 Tagen ab Beginn der tatsächlichen Montagearbeiten zu übergeben. Diese Frist verlängert sich automatisch um den Zeitraum der Hindernisse, die der Auftragnehmer ohne eigenes Verschulden nicht beeinflussen kann und die die Fertigstellung des Werks verhindern (z. B. ungünstige Witterungsbedingungen, Verzögerungen bei Materiallieferungen, Embargos, höhere Gewalt, Verzögerungen oder Einschränkungen aufgrund von Epidemien oder Krieg). Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Kunden über solche Hindernisse zu informieren. 4.3. Der Auftragnehmer teilt dem Kunden das Datum des Beginns der tatsächlichen Montagearbeiten spätestens 15 Tage im Voraus mit. Der Kunde ist verpflichtet, im Winter eine sichere Befahrbarkeit der nicht öffentlichen Zufahrtswege zur Baustelle sicherzustellen, einschließlich Streuen und Entfernen von Schnee und Eis vom Dach, falls erforderlich. 4.4. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung der Abschlagsrechnung im Verzug, verlängert sich die Frist für die Ausführung des Werks um die Dauer des Verzugs. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, mit den Arbeiten zu beginnen, bevor die Baustelle ordnungsgemäß vorbereitet ist und die Abschlagsrechnung bezahlt wurde. 4.5. Auf schriftlichen Antrag des Kunden kann der Beginn der Ausführung des Werks auf einen späteren Termin verschoben werden. 4.6. Der Kunde ist verpflichtet, dem Auftragnehmer während der Ausführung des Werks sämtliche notwendige Mitwirkung zu leisten, um dessen ordnungsgemäße Fertigstellung zu gewährleisten, und notwendige technische Eingriffe sowie die Platzierung von Arbeitsgeräten einschließlich des kostenlosen Anschlusses an einen Stromabnahmepunkt zu ermöglichen.
  1. Preis und Zahlungsbedingungen
5.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Auftragnehmer den Preis für die Ausführung des Werks in der im Vertrag und dessen Anlagen festgelegten Höhe und Weise zu zahlen. Der Werkpreis wird einschließlich Mehrwertsteuer angegeben. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Mehrwertsteuersatz gemäß der am Tag der Ausstellung der jeweiligen Rechnung geltenden Rechtsvorschriften anzupassen. 5.2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Werkpreis einseitig anzupassen, wenn: 5.2.1. nachträglich vereinbarte Änderungen am Werk vorgenommen werden; 5.2.2. zwischen der Unterzeichnung des Vertrags und der Ausführung des Werks neue oder geänderte allgemein verbindliche Rechtsvorschriften oder Bedingungen einer Baugenehmigung erlassen werden, die die Ausführung des Werks oder die Preisregelung betreffen; 5.2.3. sich der Mehrwertsteuersatz ändert; 5.2.4. der Anstieg des durchschnittlichen jährlichen Verbraucherpreisindexes (Inflationsrate), veröffentlicht durch das Tschechische Statistische Amt, für die letzten 12 Monate im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate mehr als 5 % beträgt, und zwar im Zeitraum zwischen Vertragsunterzeichnung und Beginn der Ausführung des Werks. In diesem Fall wird der Preis proportional zur Höhe der Inflation angepasst. 5.3. Das Eigentum am Werk geht erst nach vollständiger Zahlung des Werkpreises auf den Kunden über. Unter vollständiger Zahlung ist die Bezahlung des Werkpreises sowie die Zahlung für zusätzliche vom Kunden verlangte Arbeiten zu verstehen, die über den ursprünglichen Werkpreis hinausgehen. Bis zum Eigentumsübergang ist der Kunde verpflichtet, das Werk auf eigene Kosten zu erhalten, sofern es bereits von ihm übernommen wurde, und haftet für alle Schäden ab dem Zeitpunkt der Übernahme des Werks oder ab dem Zeitpunkt, zu dem das Werk als übergeben gilt.
  1. Vertraulichkeit
Keine der Vertragsparteien darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei technische oder geschäftliche Informationen kopieren, offenlegen oder für andere Zwecke verwenden als jene, die im Vertrag oder in diesen AGB festgelegt sind. Diese Verpflichtung bleibt zehn (10) Jahre ab Erhalt dieser Informationen gültig und gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses weiter. Diese Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die:
  1. a) sich bereits im Besitz der empfangenden Partei befanden (mit dem vollen Recht, sie offenzulegen), bevor sie von der anderen Partei erhalten wurden; oder
  2. b) öffentlich bekannt sind oder werden (außer durch Verletzung dieser AGB); oder
  3. c) unabhängig von einem Dritten ohne Geheimhaltungsverpflichtungen erlangt wurden.
  1. Höhere Gewalt
Die Vertragsparteien sind von der Haftung für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen aufgrund höherer Gewalt befreit. Höhere Gewalt umfasst Umstände, die keine der Vertragsparteien beeinflussen kann, wie z. B. Krieg; Naturkatastrophen; Entscheidungen oder Maßnahmen staatlicher Behörden; Einschränkungen oder Verzögerungen in der Produktion oder im Transport aufgrund höherer Gewalt; Unterbrechung der Lieferungen von Rohstoffen oder Energie; ungünstige Witterungsbedingungen; Epidemien usw. Diese Umstände müssen unmittelbar verhindern, dass eine der Parteien ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt.
  1. Datenschutz
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG („DSGVO“) sowie Informationen zu den vom Auftragnehmer umgesetzten Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der DSGVO und der einschlägigen Datenschutzvorschriften sind verfügbar unter:
Datenschutz
  1. Zustellung von Schriftstücken
Jegliche Kommunikation zwischen den Vertragsparteien erfolgt über die im Kopf des Vertrags angegebenen E-Mail-Adressen, ohne dass hierfür eine qualifizierte elektronische Signatur erforderlich ist (dies gilt nicht für Änderungen oder die Beendigung des Vertrags), und/oder schriftlich per Einschreiben an die im Vertragskopf angegebene Adresse der jeweiligen Vertragspartei. Die Weigerung, ein Schriftstück entgegenzunehmen, gilt als Zustellung an dem Tag, an dem die Annahme verweigert wurde. Als Einschreiben versandte Schriftstücke gelten als ordnungsgemäß zugestellt mit dem tatsächlichen Erhalt, spätestens jedoch am dritten (3.) Kalendertag nach der Mitteilung über ihre Hinterlegung bei der Post. Jede Vertragspartei ist verpflichtet, der anderen Vertragspartei jede Änderung ihrer Zustelladresse unverzüglich mitzuteilen.
  1. Schlussbestimmungen
10.1. Rechte und Pflichten, die im Vertrag oder in diesen AGB nicht geregelt sind, unterliegen dem Recht der Tschechischen Republik, insbesondere dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit ihm ergeben, werden von den Gerichten der Tschechischen Republik entschieden, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften die Zuständigkeit eines Gerichts eines anderen Staates vorschreiben, die vertraglich nicht ausgeschlossen werden kann. 10.2. Sollte zwischen den Vertragsparteien ein Verbraucherschutzstreit aus dem Vertrag entstehen, der nicht einvernehmlich beigelegt werden kann, kann der Kunde, sofern er als Verbraucher handelt, einen Antrag auf außergerichtliche Streitbeilegung bei der hierfür zuständigen Stelle stellen: Tschechische Handelsinspektionsbehörde Zentralinspektorat – ADR-Abteilung Štěpánská 15 120 00 Prag 2 E-Mail: adr@coi.cz Website: adr.coi.cz 10.3. Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder dieser AGB ungültig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen weiterhin gültig. Die Vertragsparteien verpflichten sich, eine solche ungültige Bestimmung innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Erhalt der Aufforderung der anderen Vertragspartei durch eine neue Bestimmung zu ersetzen, die dem ursprünglichen Willen der Parteien am nächsten kommt. 10.4. Die Vertragsparteien verpflichten sich, innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen nach Erhalt einer Aufforderung der jeweils anderen Partei sämtliche zusätzlichen Dokumente zu unterzeichnen oder Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Zwecks des Vertrags und seiner einzelnen Bestimmungen erforderlich sind. 10.5. Die Vertragsparteien übernehmen das Risiko der Änderung der Umstände im Sinne von § 1765 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und schließen die Anwendung des § 1765 Abs. 1 sowie § 1766 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf das Vertragsverhältnis aus. 10.6. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, diese AGB zu ändern. Änderungen dieser AGB berühren die vertraglichen Beziehungen, die während der Gültigkeit einer früheren Version dieser AGB entstanden sind, nicht. Die aktuelle Version der AGB ist auf der Website des Auftragnehmers veröffentlicht und zugänglich. Diese AGB sind gültig ab dem 06.01.2025.